Главная » Разное » Договор на оказание услуг дератизации и дезинсекции. _________Договор

Договор на оказание услуг дератизации и дезинсекции. _________Договор

Действующие в России санитарные нормы — одни из самых строгих в мире, но их соблюдение обеспечивает действительно высокий уровень безопасности в работе предприятий и организаций, связанных с оказанием услуг или продажей товаров различного назначения населению. Именно поэтому компания «Эко-Обработка» уделяет особое внимание сотрудничеству с клиентами, представляющими корпоративный сектор нашей аудитории.

Здесь мы готовы предлагать как сотрудничество на постоянной основе, так и разовые выезды специалистов для составления актов обследования или проведения процедур, связанных с уничтожением грызунов и насекомых. А на долгосрочную перспективу рекомендуем заключить договор на дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию в рамках действия которого будут производиться по строго определенному плану.

Особенности договорных отношений

Планируя создание собственного бизнеса, российские предприниматели и юридические лица должны быть готовы к тому, что им придется соблюдать требования санитарных служб. В частности, проводить регулярную санитарную обработку помещений от инфекций, патогенной флоры, грызунов и насекомых, если сфера деятельности предприятия или организации имеет отношение к:

производству или реализации продуктов питания;
организации общественного питания;
оказанию медицинских или образовательных услуг;
работе косметологов, парикмахеров, мастеров ногтевого сервиса;
оказанию услуг в области спортивного досуга и отдыха;
гостиничному сервису;
складским услугам или таможенному делу;
работе наземного, морского и воздушного транспорта (в том числе, наземных сооружений: портов и терминалов).

Во всех этих случаях начинать ведение деятельности, не заключив договор, дезинфекция, дезинсекция, дератизация в рамках которого будут проводиться на регулярной основе, запрещено законодательно. И нарушение может повлечь за собой серьезные штрафные санкции вплоть до запрета на работу фирмы или предприятия.

Какие бывают договора на дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию?

Работа по проведению санитарной обработки на объектах для наших специалистов всегда начинается с договора, заключать который необходимо сразу после начала работы или по окончанию срока действия предыдущего документа (если вы решили сменить поставщика услуг). Именно этот момент является основанием для начала проведения соответствующих плановых или экстренных мероприятий. Причем договор может быть как комплексным — на уничтожение патогенной флоры, насекомых и грызунов, так и локального действия. В этом случае мероприятия будут включать только отдельный вид обработки: дезинсекцию, дератизацию или дезинфекцию.

Стоит отметить, что для каждого вида услуг действуют свои стандарты и нормативы, соблюдать которые необходимо неукоснительно, а количество визитов дезинсекторов в течение года регламентируется службами СЭС. Срок действия договора обычно исчисляется одним годом с возможностью его продления или заключения новых договорных отношений в расширенном формате.

Особенности проведения мероприятий по договору

Даже если на территории предприятия или организации нет очевидных проблем с насекомыми, грызунами и плесенью, это не является причиной для отказа от заключения договора. Регулярное обследование помещений специалистами санитарных служб должно проводиться согласно установленным правилам, с составлением соответствующих актов и проведением профилактической обработки.

В тексте договора в этом случае должны содержаться подробные сведения о:

сторонах договорных отношений (с реквизитами и регистрационными данными);
расположении, площади объектов, на которых будет производиться обработка;
плане грядущих мероприятий;
ранее проведенных мероприятиях с данными актов;
регламенте сотрудничества при проведении работ специалистами;
подписи сторон.

Помимо этого документа заказчик также может отдельно оформить и другие необходимые бумаги для успешного прохождения любых проверок со стороны СЭС.

Кому это необходимо?

Заключать договор, дезинфекция, дератизация и дезинсекция в рамках которого будут проводиться на регулярной основе, необходимо как государственным, так и частным предприятиям и организациям. Этот документ входит в перечень обязательного пакета бумаг, необходимого для прохождения лицензирования в отдельных видах деятельности, а его отсутствие может привести к наложению штрафов и приостановке деятельности компании до устранения нарушений.

Соответственно, вопрос о целесообразности заключения договора просто не имеет смысла — эта обязанность регламентируется законодательством.

Объекты, подлежащие обработке, не обязательно должны находиться внутри зданий и сооружений. Прилегающая территория, садово-парковые зоны, производственные и складские комплексы, подъездные пути — все это может входить в перечень объектов, которые подвергаются дезинсекционной обработке.

Корпоративные клиенты — под защитой профессионалов

Разрабатывая корпоративную программу для своих клиентов, компания «Эко-Обработка» уделяет особое внимание созданию прочных и взаимовыгодных отношений для максимально комфортного и долговременного сотрудничества. Мы стремимся к тому, чтобы вы не ощущали неудобств при проведении мероприятий, связанных с профилактическим или экстренным проведением дезинфекции, дезинсекции, дератизации, а также всегда готовы учитывать специфику и режим работы предприятий и организаций, чтобы не создавать препятствий для нормальной работы вашего бизнеса.

Вам остается лишь выбрать оптимальный режим сотрудничества и высказать свои пожелания по поводу работы специалистов нашим менеджерам. Все остальные заботы возьмут на себя сотрудники дезинсекционной службы.

Что входит в программу в рамках договора?

Заключая договор на оказание услуг в рамках программы, ориентированной на работу с корпоративными клиентами, наши заказчики получают:

Проведение полного анализа санитарно-эпидемиологической обстановки на объекте . В ходе мероприятий специалистами выявляются потенциальные угрозы и нарушения, локализуются очаги поражения, требующие дальнейшей дератизации, дезинсекции или дезинфекции.
Создание плана мероприятий с учетом назначения объекта и особенностей деятельности компании, предприятия или организации. В перечень плановых мероприятий входит как истребительная, так и профилактическая обработка. Регламентируются все процедуры нормами СаНПиН.
Выполнение обработки с использованием профессионального оборудования и дезинсекционных, дератизационных и дезинфицирующих составов, соответствующих требованиям безопасности.
Составление и выдача актов , подтверждающих выполнение работ с указанием даты проведения и всех прочих необходимых данных для последующего предоставления специалистам Роспотребнадзора.

Обращаясь к профессионалам с большим опытом и обширным набором средств и методов для проведения необходимых мероприятий, вы можете не беспокоиться о санитарной безопасности своего предприятия или организации.

Применяемые технологии и методы

Для достижения наилучшего результата требуется использовать самые эффективные средства и методы, полностью соответствующие всем стандартам безопасности. Специалисты компании «Эко-Обработка» применяют для этих целей одну из самых передовых разработок — с использованием горячего тумана.

В этом случае используется оборудование, подающее химические растворы под давлением с нагревом до определенной температуры. Образующаяся в результате химической реакции мелкодисперсная водяная пыль обеспечивает высокий уровень эффективности обработки и позволяет ядохимикатам или дезинфицирующим веществам проникать внутрь самых труднодоступных мест.

Защитная пленка, образующаяся в результате обработки, обеспечивает продолжительное действие и помогает надежно защищать объект от ухудшения санитарной обстановки в течение всего периода между плановыми мероприятиями, а вы можете не беспокоиться о проведении проверок со стороны Роспотребнадзора.

Заключая договор со специалистами нашей компании, вы можете не сомневаться в том, что получите обслуживание на самом высоком профессиональном уровне на всем протяжении срока действия сотрудничества.

Договор на дезинсекцию
Договор на дезинфекцию
Договор на дератизацию

по дезинфекции, дезинсекции, дератизации в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению для Заказчика работ по дезинфекции, дезинсекции, дератизации в отношении помещений, оборудования и иного имущества Заказчика, характеристики которых указаны в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора, далее – Работы.

1.2. По окончании выполнения работ (при условии своевременного, полного и качественного выполнения работ), Подрядчик сдает, а Заказчик принимает их результат и оплачивает их стоимость в порядке и в сроки, установленные настоящим договором.

1.3. Подрядчик выполняет работы на основании следующей лицензии: .

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнять работы, указанные в п.1.1 настоящего договора, в соответствии с условиями настоящего договора, ГОСТами и ТУ, лицензионными условиями, действующими в Российской Федерации для данного вида работ, используемых расходных материалов. В случае существенных отступлений Подрядчиком от условий настоящего договора Заказчик имеет право на расторжение настоящего договора в одностороннем порядке и на предъявление требования к Подрядчику о возмещении причиненных убытков Заказчику в полном объеме. Работы по настоящему договору выполняются в сроки, указанные в графике выполнения работ – Приложение №2, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.1.2. Обеспечить работы необходимыми материалами (в частности, необходимыми растворами, химическими веществами, иными расходными материалами, разрешенными для использования в Российской Федерации, качество которых должно соответствовать ГОСТам и ТУ, действующим в Российской Федерации для данного вида расходных материалов), подлежащими использованию в процессе выполнения работ, а также оборудованием и инструментарием для выполнения работ. Стоимость расходных материалов, а также иных эксплуатационных расходов, подлежащих, соответственно, использованию и несению в процессе выполнения работ по настоящему договору, входит в стоимость работ, выполняемых Подрядчиком. Подрядчик обязан получить все необходимые документы (обязательность предоставления которых предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации), подтверждающие безопасность предоставленных материалов, включая сертификационные документы, при условии, что используемые Подрядчиком расходные материалы, которые используются Подрядчиком при выполнении работ, подлежат обязательной сертификации; по требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить Заказчику копии документов о качестве расходных материалов, используемых в процессе выполнения работ.

2.1.3. В письменной форме сообщать немедленно Заказчику о какой-либо необходимости проведения дополнительных работ, что может повлечь соответствующее увеличение стоимости работ с целью дальнейшего согласования обеими Сторонами подобных изменений в письменной форме.

2.1.4. Исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика, касающиеся хода и качества выполнения работ, соблюдения сроков их выполнения, качества предоставленных Подрядчиком расходных материалов, немедленного устранения (исправления) обнаруженных недостатков за счет средств Подрядчика, если такие указания Заказчика не противоречат условиям настоящего договора.

2.1.5. В течение всего срока выполнения работ предоставлять беспрепятственный доступ представителей Заказчика к отдельным участкам выполняемых работ для осуществления контроля Заказчиком за качеством выполняемых работ, а также предоставлять для проверки любые материалы и документы, отражающие отдельные стадии и результаты выполняемых работ.

2.1.6. Получить (при необходимости) все требующиеся разрешения и согласования, необходимые для начала и выполнения работ Подрядчиком в полном объеме, оговоренном в настоящем договоре.

2.1.7. Обеспечить и гарантирует отсутствие каких-либо прав третьих на расходные материалы, подлежащие использованию в процессе выполнения работ.

2.1.8. Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды при выполнении работ.

2.1.9. Подрядчик несет риск случайного повреждения (порчи) или случайной гибели расходных материалов, а также оборудования и инструмента, используемых при выполнении работ до момента окончания срока настоящего договора.

2.1.10. Подрядчик несет ответственность за соблюдение работниками Подрядчика требований действующих в Российской Федерации нормативных актов по охране труда, технике безопасности, санитарных норм и правил, пожарной безопасности, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение работ средствами пожаротушения, их исправное состояние, а также за последствия несоблюдения вышеуказанных требований, норм и правил при выполнении работниками Подрядчика работ; также Подрядчик обязуется обеспечить и несет ответственность за организацию необходимого ограждения места производства работ с целью предотвращения аварий, катастроф, несчастных случаев и других негативных последствий. Подрядчик несет ответственность за выполнение работ специалистами соответствующей виду и сложности работ квалификации.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Привлекать третьих лиц (субподрядчиков) для выполнения работ, при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика на привлечение субподрядчиков. В этом случае ответственность за качество выполнения работ (в том числе и за качество работ, выполненных субподрядчиками) в целом по настоящему договору несет Подрядчик; в данном случае Подрядчик выступает перед заказчиком как генеральный подрядчик, а перед субподрядчиком – как заказчик. В случае привлечения субподрядчиков Подрядчик несет ответственность за наличием у субподрядчиков всех требующихся разрешений (в том числе, соответствующей лицензии на выполнение работ) и согласований, необходимых для начала и выполнения работ субподрядчиками работ в полном объеме, оговоренном в настоящем договоре.

2.2.2. Выполнить работы ранее сроков выполненных работ, установленных согласно п.2.1.1 настоящего договора.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Принять и оплатить работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора;

2.3.2. В случае выявления Заказчиком нарушений Подрядчиком условий договора, выдавать письменное распоряжение об их устранении, а при необходимости – о приостановке выполнения работ до устранения нарушений условий договора или расторжения настоящего договора.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ (посредством визита на отдельные участки выполнения работ), соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, требовать устранения (исправления) обнаруженных недостатков за счет средств Подрядчика.

3. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

3.1. Заказчик, получивший сообщение (сообщение может быть направлено Подрядчиком Заказчику посредством письменной уведомления, телеграммы, официальной телефонограммы) Подрядчика о готовности к сдаче выполненных в каждом случае выполнения работ, обязан приступить к их приемке не позднее банковских дня с даты получения вышеуказанного сообщения от Подрядчика. Приемка выполненных работ, при условии отсутствия у Заказчика претензий к качеству выполненных работ, должна быть осуществлена в течение дней с даты начала приемки выполненных работ.

3.2. Сдача-приемка выполненных работ, указанных в п.1.1 настоящего договора, оформляется посредством подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Акт сдачи-приемки выполненных работ предоставляется Подрядчиком Заказчику в каждом случае выполнения работ, согласно настоящего договора, в 2-х экземплярах одновременно с направлением сообщения о готовности к сдаче выполненных по настоящему договору работ.

4. РАСЧЕТЫ

4.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, составляет рублей, в том числе НДС (18%).

4.2. Оплата стоимости выполняемых работ осуществляется Заказчиком в течение дней с даты подписания договора.

4.3. Размер стоимости работ может корректироваться посредством подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору.

4.4. Форма оплаты: безналичный расчет, согласно предоставленных Подрядчиком оригиналов счетов на оплату стоимости выполненных работ.

4.5. В случае оплаты стоимости выполняемых работ на условиях предварительный оплаты, при невозможности (техническая невозможность, форс-мажорные обстоятельства, досрочное расторжение настоящего договора, иные обстоятельства) выполнения работ в объеме, качества и в течение сроков, обусловленных в настоящем договоре, Подрядчик обязан возвратить сумму предоплаты, ранее уплаченную в счет оплаты стоимости работ, не позднее банковских дней с даты направления Подрядчику Заказчиком письменного требования о возврате ранее уплаченной Заказчиком суммы предоплаты, как безосновательно полученной Подрядчиком суммы денежных средств. Вышеуказанные денежные средства возвращаются Подрядчиком Заказчику за вычетом стоимости работ, фактически выполненных на дату направления Заказчиком письменного требования о возврате сумм предварительной оплаты, при условии соответствия качества выполненной части работ условиям настоящего договора и требованиям действующего законодательства, действующим в Российской Федерации для данного вида работ (при этом возврат суммы предоплаты не зависит от того – были ли приобретены Подрядчиком расходные материалы и привлечены иные ресурсы в количестве, необходимом для выполнения всего объема работ по настоящему договору, или нет).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Подрядчик несет следующую ответственность по настоящему договору: В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком работ в соответствии с настоящим договором, последний уплачивает Заказчику пеню в размере % от стоимости работ, просрочка в выполнении которых была допущена Подрядчиком, за каждый день всего периода просрочки. В случае несвоевременного возврата сумм предоплаты в порядке, установленном п.4.5 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере % от несвоевременно возвращенной суммы предоплаты за каждый день просрочки возврата Подрядчиком сумм предоплаты. Пеня, указанная в данном пункте, настоящего договора, уплачивается за весь период просрочки, независимо от продолжительности периода просрочки, за который начисляется пеня.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по Настоящему договору, что повлекло причинение Подрядчику убытков, Заказчик действия (бездействия) которого повлекли причинение Подрядчику убытков, обязан возместить убытки, причиненные по вине Заказчика, в полном объеме в части, не покрытой неустойкой. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Настоящему договору, что повлекло причинение Заказчику убытков, Подрядчик действия (бездействия) которого повлекли причинение Заказчику убытков, обязан возместить причиненные убытки в полном объеме, независимо от наличия вины Подрядчика (умысла или неосторожности) в причинении убытков. Уплата неустойки не освобождает Стороны от обязанности возмещения причиненных убытков в полном объеме и от выполнения своих обязательств по Настоящему договору.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. В случае наступления определённых обстоятельств, препятствующих какой-либо из Сторон исполнить взятое на себя обязательство по настоящему договору, неисполняющая Сторона полностью освобождается от ответственности за неисполнение при условии, что:

возникшее обстоятельство не могло быть принято ею в расчёт при заключении настоящего договора;
данное препятствие она не могла избежать или преодолеть при исполнении обязательства;
вышеуказанное препятствие или его последствия явились следствием причин, находящихся вне контроля неисполняющей Стороны.

6.2. Обстоятельствами, отвечающими требованиям, указанным в п.6.1 являются: а) пожары; б) наводнения; в) войны; г) блокада; д) землетрясение.

6.3. Сторона, для которой окажется невозможным исполнение своих обязательств по настоящему договору ввиду обстоятельств, указанных в п.6.1, п.6.2 настоящего договора, будет обязана уведомить другую Сторону в письменной форме о возникновении и о прекращении действия вышеуказанных обстоятельств не позднее календарных дней с момента их начала или прекращения. Уведомление должно содержать сведения о дате возникновения (прекращения), характере обстоятельств и их возможных последствиях. В случае невыполнения требований данного пункта, а также п.6.4 настоящего договора стороны не вправе ссылаться на форс-мажорные обстоятельства, как на основании освобождения от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору.

6.4. При возникновении вышеуказанных обстоятельств, срок исполнения договорных обязательств отодвигается соразмерно времени, в течении которого будут действовать эти обстоятельства или их последствия, но не более календарных дней.

6.5. Если вышеуказанные обстоятельства и их последствия продлятся более календарных дней, Стороны на основе взаимных переговоров принимают решение о дальнейшей судьбе настоящего договора.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение дней. Если какая-либо из сторон не исполнит или ненадлежащим образом исполнит свои обязательства по настоящему договору, срок действия настоящего договора продлевается до момента полного исполнения обеими сторонами своих обязательств по настоящему договору.

7.2. Настоящий договор может быть изменен, досрочно расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в любое время. Настоящий договор может быть изменен, досрочно расторгнут также в иных случаях и на основаниях, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. Возникающие по настоящему договору споры Стороны урегулируют путём взаимных переговоров.

8.2. Все споры и разногласия, возникающие в процессе действия настоящего договора, Стороны будут урегулировать путем взаимных переговоров. В случае недостижения согласия по результатам взаимных переговоров по всем разногласиям, вследствие которых возник спор, данный спор подлежит передаче на рассмотрение и разрешение соответствующего хозяйственного суда по подсудности, в порядке, установленном действующим хозяйственным процессуальным законодательством Российской Федерации.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.2. После подписания настоящего договора все предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего договора, теряют юридическую силу.

9.3. Все изменения, вносимые в текст настоящего договора, будут иметь юридическую силу только при условии их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

9.4. Все приложения к настоящему договору, акты сдачи-приемки выполненных работ, дополнительные соглашения, подписанные уполномоченными представителями Сторон, составляют неотъемлемую часть настоящего договора.

9.5. По настоящему договору Подрядчик не вправе уступать третьим лицам прав требования к Заказчику, возникающих из настоящего договора. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности, вытекающие из настоящего договора, третьим лицам без получения предварительного письменного согласия Заказчика.

9.6. Условия настоящего договора не распространяются на отношения между сторонами настоящего договора, возникшие до вступления настоящего договора в силу и, связанные с предметом настоящего договора (все случаи выполнения работ, указанных в п.1.1 настоящего договора).

Чтобы открыть свое дело, организацию или предприятие, понадобится оформить много разрешительных документов. В этот список входит согласование от Роспотребнадзора. Лицензию на вид деятельности не выдадут, пока не будет заключены Договора на дезинсекцию, а также дератизацию. Обязательство о проведении, как и регулярность и частота данных мероприятий, ложится на руководителя фирмы или ИП в соответствии к требованиям, изложенным в Федеральном Законе.

Учреждение не сможет продолжать свою деятельность без проведения и оформления документально работ по борьбе с насекомыми. Даже если таковые мероприятия не проводятся, рано или поздно это будет выявлено во время проведений проверок сотрудниками Роспотребнадзора, за что на руководителей учреждения будет наложено взыскание. При этом Договор, Журнал и Акты о проведении дезинсекции должны быть оформлены в обязательном порядке.

Заказчики договора на дезинсекцию

Дезинсекция – это комплекс работ, направленных на борьбу с вредными насекомыми, а также профилактику создания благоприятных условий для их возникновения и размножения. Насекомые могут быть переносчиками разных заболеваний инфекционного или вирусного характера.

Уничтожение насекомых осуществляется с целью создания благоприятных условий для жизнедеятельности человека. Причина борьбы кроется в том, что насекомые способны нанести вред хранящимся продуктам питания и товарам различного характера, а также стать переносчиками инфекции в блюда на стадии их производства. Перенесение вирусов в кровь человека тоже под силу насекомым.

Исходя из выше изложенного, заключить Договор на дезинсекцию обязаны следующие организации, которые занимаются:

торговлей, хранением и производством продуктами питания;
предоставлением услуг, относящихся к сфере ХоРеКа и общественному питанию;
реализацией товаров и сырья, относящихся к продовольственной группе;
оказанием услуг медицинского направления;
деятельностью, относящейся к сфере услуг (парикмахерская, салон красоты, тренажерный зал, сауна, бассейн);
аэро-, водными и наземными перевозками (порт, вокзал, аэропорт).

Заключение договора

При проведении проверок, представители Роспотребнадзора затребуют также Акты о проведении работ по дезинсекции. Их наличие является доказательством реального проведения мероприятий по истреблению насекомых или значительному снижению их численности. Кроме этого, проверке будут подлежать Журналы на наличие в них записей и отметок о проведении.

Все эти документы оформляются после заключения Договора дезинсекции. Он является базовым для проведения и фиксации остальных мероприятий. В зависимости от того, под какую категорию правил попадает объект, проведение практических действий по дезинсекции может быть с разной периодичностью, от 1 раза в месяц до 1 раза в квартал. Также эти мероприятия могут быть проведены единожды. Более жесткие требования относятся к объектам, имеющим высокую эпидемиологическую значимость.

Даже если в помещениях нет насекомых, заключение Договора все равно производится. Действия, несоответствующие требованиям законодательной базы, приравниваются к административным правонарушениям, результат которых имеет прямое влияние на здоровье и благополучие населения. Каждый конкретный объект может облагаться штрафами в зависимости от значимости самого учреждения и глобальности нарушений.

Перед заключением Договора представителем СЭС УСЛУГИ проводится гигиеническая оценка объекта. Кроме этого, должен быть составлен Акт о состоянии объекта, а также Акт о контроле, который производится за мероприятиями по дезинсекции. Эта документация – не пустая формальность, а проявление законопослушности и личной ответственности перед сотрудниками и клиентами.

Заключить договор на дезинсекцию

Чтобы правильно оформить любой документ и со временем не иметь проблем с представителями контролирующих органов, стоит ознакомиться с информацией, которая должна быть занесена в него. Договор на дезинсекцию обязан быть заключен по причине необходимости:

предоставления такового во время проведения проверок со стороны надзорных органов;
получения различных иных документов от СЭС (разрешения, согласования);
начала деятельности;
дальнейшего осуществления работ и оказания услуг фирмой, организацией и ИП;
оформления лицензий на любой вид деятельности, который осуществляет данное предприятие, организация и т.д.

В документе должны быть обозначены правильные реквизиты обеих сторон, Заказчика и Исполнителя. Также должны фиксироваться данные по размерам и площади объекта, на котором будут проводить истребительские мероприятия по отношению к насекомым. Также фиксируется их количество и периодичность проведения. Цена услуг – один из важных элементов, которая должна быть зафиксирована в документе сразу при заключении. Договор на дезинсекцию должен быть составлен в 2 экземплярах, каждый из которых заверяется с помощью подписей и печатей Заказчика и Исполнителя. Регистрировать его в Роспотребнадзоре не надо.

СЭС УСЛУГИ проводит практические мероприятия по борьбе с насекомыми, а также помогает правильно оформить документацию. Это могут быть разовые обработки. Также мы заключаем Договора на дезинсекцию. Срок действия такого документа – 1 год. Срок оформления – 1 рабочий день. Согласно №52-ФЗ от 30.03.1999, перечисленные выше организации проводят дезинсекцию на объектах регулярно.

Самостоятельные действия до дезинсекции приносят лишь минимальный или периодический эффект. Клопы, тараканы, комары и мухи размножаются быстро. Расчет дезсредств должен быть правильным. Профессионально подобранная концентрация и количество используемых растворов помогает быстро получить результат даже на больших площадях.

Нежелательные соседи не нужны никому. Особенно в хостелах, на кухнях, в салонах красоты или банях. Поэтому борьба с потенциальными разносчиками инфекций должна быть регулярной и безотлагательной. Мощным вариантом борьбы является профессиональное проведение дезинсекции. Помните, что уплата штрафов и фиксация административных нарушений не являются причиной для отсутствия определенного законом пакета документов. Лучше заключить Договор на Дезинсекцию сразу, вначале возникновения предприятия, фирмы или открытия ИП, чем потом выплачивать штрафы, иметь множество проблем, которые следует разрешить и все равно в итоге оформить необходимые документы.

Этот же подход важен при оформлении Журнала и Актов по дезинсекции. Незамедлительное и правильное их оформление помогает избежать проблем при проведении проверок представителями Роспотребнадзора.

СЭС УСЛУГИ помогут предприятиям и организациям на территории Московской области. Наши действия преследуют 3 цели:

профессионализм;
безопасность принятых мер для обеспечения благополучия для всех категорий граждан;
индивидуальный подход в принятии решений о применении практических действий.

ДОГОВОР №

на оказание услуг по дератизации и дезинсекции

г. Самара «____»____________2012 г

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарская областная клиническая больница №2» , именуемое в дальнейшем «Заказчик», . Г., действующего на основании Устава, с одной стороны и ________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель проводит в период действия договора систематические мероприятия по дератизации и дератизации в соответствии с Приложением № 1 к договору. Работы по дезинсекции и дератизации проводятся по заявкам заказчика и оплачиваются по расценкам, действующим на момент обработки.

1.2. Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем услуги на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Назначить на срок действия договора ответственное лицо, присутствующее при выполнении обусловленных договором мероприятий с правом подписания акта приема-сдачи о проделанной работе;

2.1.2. Выполнять все предложения «Исполнителя» по санитарно-техническим мероприятиям, а также соблюдать указанные фирмой меры по обеспечению общественной и личной безопасности в отношении применяемых средств борьбы с грызунами и насекомыми;

2.1.3. Ставить в известность «Исполнителя» о предстоящем ремонте, в этот период проводить санитарно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов и насекомых по указанию представителя фирмы;

2.1.4. Гарантийный срок работ шесть месяцев.

2.2. Исполнитель обязан:

2.2.1. Обеспечить надлежащее качество услуг по договору и проводить их в соответствии с методикой и инструкциями комитета по санитарно-эпидемиологическому надзору .

2.2.2. Консультировать «Заказчика» по санитарным и санитарно-техническим мероприятиям, повышающим эффективность проводимых работ в течение всего срока договора. В случае невыполнения Заказчиком» предложений «Исполнителя» эффективность мероприятия не гарантируется

2.2.3. В случае выявления недостатков работ, провести повторные работы, без дополнительной оплаты, в течение 5 календарных дней после получения заявки от Заказчика.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена договора составляет ____________ руб.

3.2. Оплата осуществляется Заказчиком в течение 30 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ на основании выставленного Исполнителем счета-фактуры. В счете–фактуре Исполнитель указывает номер договора.

3.3. Цена договора является фиксированной и изменению не подлежит.

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

4.1. Обработка должна производиться с использованием препаратов в соответствии с санитарными нормами и требованиями МЗ И СР Российской Федерации (ФЗ № 000, СанПин 3.5.2.1376-03; СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.1129-02 и др.).

4.2. По завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт выполненных работ и счет-фактуру.

4.3. Заказчик в течение 10 календарных дней со дня получения акта выполненных работ обязан направить Исполнителю подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

4.4. Приемка работ оформляется путем подписания акта выполненных работ уполномоченными представителями обеих Сторон.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны гарантируют качественное выполнение всех взятых на себя обязательств.

5.2. При нарушении сроков выполнения работ согласно п.2.2.1 настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трёхсотой, действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка РФ, от стоимости контракта за каждый день просрочки.

5.3. При нарушении сроков оплаты согласно п. 3.2 настоящего договора Заказчик оплачивает Исполнителю неустойку в размере одной трёхсотой, действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка РФ, от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.4. Неустойки, предусмотренные настоящим договором, начисляются после предъявления виновной стороне письменной претензии.

Срок рассмотрения претензии устанавливается 10 дней со дня ее получения.

5.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

Надлежащим подтверждением наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить официально заверенные справки соответствующих государственных органов.

Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по настоящему контракту, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. В случае возникновения разногласий при исполнении настоящего договора, все споры решаются путем двухсторонних переговоров.

При невозможности прийти к согласию, данные разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2012 г.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

7.3. В случае изменения банковских и почтовых реквизитов, Сторона, меняющая их, обязана сообщить письмом другой Стороне новые реквизиты в течение 10 календарных дней.

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.5. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

7.6. Во всем ином, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Приложение к договору

№ ___ от «__»______ 2012г.

Спецификация на предоставляемые услуги:

Наименование объекта

Площадь, м2

Примечание

Цена за 1 м2, руб.,

Сумма, руб.,